【案例】如何认定承包人对建设工程质量缺陷存在过错？
       承包人具有下列情形之一的，应当认定其对建设工程质量缺陷存在过错：
       （1）承包人明知发包人提供的设计图纸、指令存在问题或者在施工过程中发现问题，而没有及时提出意见和建议并继续施工的；
       （2）承包人对发包人提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备等没有进行必要的检验或经检验不合格仍然使用的；
       （3）对发包人提出的违反法律法规和建筑工程质量、安全标准，降低工程质量的要求，承包人不予拒绝而进行施工的。

       前述情形下，因工程质量存在缺陷造成第三人损失的，由发包人与承包人承担连带责任。

       原告：福建xx建筑工程公司；

       法人代表：予xx；

       被告：福建xx物理公司；

       法人代表：吕xx；

       诉讼代理人：曹敏律师，北京建筑工程房地产律师事务所律师，电话：15801061959.

       【案情】2016年8月，原被告签订了施工合同，合同约定由原告承建被告的物流工程。在施工合同履行过程中监理发现混凝土的质量出现严重问题，于是要求停工、返工。为此工期延误40天。

       竣工结算过程中，双方争议较大，原告诉至法院，争议焦点是返工损失、工期损失由谁承担问题。

       笔者认为虽然工程设计出现问题，但是原告施工企业发现后没有及时提出，对出现质量问题有不可推卸的责任，法院采纳了笔者的意见，判决原被告双方共同承担质量责任及工期损失。