上海某某建设公司诉某某医疗公司建设工程施工合同纠纷案 ——工程甩项签证后，发包人无权以未竣工验收为由拒付工程款 关
入库编号
2023-07-2-115-001
上海某某建设公司诉某某医疗公司建设工程施工合同纠纷案
——工程甩项签证后，发包人无权以未竣工验收为由拒付工程款
关键词
民事建设工程施工合同甩项工程工程款支付条件
基本案情
原告上海某某建设公司诉称：2012年5月6日，原、被告签订《医用手套、检查手套机安全手套生产投资建设项目总包施工合同》，合同签订后，原告严格按合同约定组织施工，由于施工图纸修改、被告指定分包单位钢结构及水电安装等原因导致工期拖延。2013年9月10日，因原告要求，原、被告
MORE
