【案例】北京建筑律师谈建设工程质量责任（哈尔滨）
       1、工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收和标准的要求。可以约定特殊标准。
       2、工程质量责任由发包人引起，发包人应当承担修复费用，工期顺延，支付利润。
       3、工程质量问题由承包人造成，承包人应当无偿修复，合格为准，工期不顺延，并且赔偿发包人因此的损失。

       原告：黑龙江省哈尔滨xx建筑公司；

       法定代表人：王xx，董事长；

       诉讼代理人：曹敏，北京建筑律师，电话微信：15801061959；

       被告：黑龙江xx房地产开发公司；

       法人代表：于xx，董事长。

       【案情】2014年原被告通过招标投标程序签订了施工合同，合同约定由原告承建被告的xx开发小区。合同履行过程中，由于被告的设计多次变更，导致停工40多年，给原告造成巨大损失。纠纷发生后，原告聘请笔者代理案件。笔者认为被告多次变更设计导致原告损失巨大，应当赔偿损失，工期顺延。法院采纳了笔者意见，被告没有上诉，案件已经生效。