民事起诉状//江苏,北京建筑律师

发布时间:2021-02-24

民事起诉状

原告:xx市xx房地产开发有限公司

地址:xxx省xxx市xxx富民委原建委楼东数8门

法定代表人:xxx,总经理。电话:1530461xxxx。

被告:xxxx建设工程有限公司

地址:江苏省xx市xxxx中山东路28号

法定代表人:xxx,总经理。电话:。

案由:建设工程施工合同纠纷

诉讼请求

1、要求判令被告支付因工期延误违约,给原告造成的损失xxx万元人民币;

2、由被告承担本案的诉讼费及其他一切费用。

事实与理由

2018年6月22日原被告签订施工合同,由被告承建原告的xx市金河湾小区项目(1#楼、2#楼、3#楼、商服一栋及地下车库)。开工日期为2018年7月15日,竣工日期为2019年11月30日。被告应当于2019年11月30日竣工,但由于其自身的原因至今工程没有交付,以致工期延误达到15个月,到原告起诉起,被告工期延误约高达450多天。根据双方签订的施工合同约定,乙方(被告)延误工期,每日向甲方(原告)支付一万元的违约金,因此,被告应当向原告支付违约金450万元。

双方多次协商未果,无奈原告诉至法院,请求贵院依法支持原告的诉讼请求。

此致

xx市人民法院.

起诉人:xx市xx房地产开发有限公司

2021年2月23日

附:

1、施工合同;

2、当事人陈述;

3、照片、录像;

4、原告营业执照副本,组织机构代码证;

5、法人代表身份证明书;

6、法人代表身份证复印件。

案件法律咨询

疑难案件在线咨询,留下您的联系方式,我们会尽快回复您!